A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.增减合同中约定的工程量
C.改变有关工程施工时间和顺序
D.法院要求停止施工
E.仲裁机关要求停止施工
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
A.承包人未能按合同约定质量标准施工
B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行
C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
D.设计变更和工程量增加
E.一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定:开工日期为2015年3月1日,工期为302天:建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包。
经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示(时间单位:天)。
工程实施中发生了下列事件:
事件1:由于施工现场外道路未按约定时间开通,致使甲施工单位无法按期开工。2015年2月21日,甲施工单位向项目监理机构提出申请,要求开工日期推迟3天,补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查,情况属实。
事件2:C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气,工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天。补偿直接经济损失10万元。
问题:(1)事件1中,项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求?说明理由。
(2)事件2中,收到甲施工单位报告后,项目监理机构应采取什么措施?应要求甲施工单位采取什么措施?对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复?说明理由。
【题目描述】
第 3 题根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF-2000-0208),现场测量基本控制点、基线和水准点应由( )提供。
【我提交的答案】:B |
【参考答案与解析】: 正确答案:A |
答案分析:
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
第 3 题根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF-2000-0208),现场测量基本控制点、基线和水准点应由( )提供。
【我提交的答案】:B |
【题目描述】
第 46 题 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的规定,下列关于分包人与发包人的关系表述中,不正确的是()。 A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
C.分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系,不需要经过承包人的同意
D.未经承包人允许,不得直接接受发包人或工程师的指令
【我提交的答案】: C |
【参考答案与解析】: 正确答案:B |
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
答案对么?
A.负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要
C.开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通
D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表
E.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫