题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“某业主（甲方）将一幢为框架结构的13层商业场内室内隔墙工程发…”相关的问题
某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于1994年10月10日分别与某建筑工程公司(乙方)和某外资装饰工程公司(丙方)签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。
合同约定主体建筑工程于1994年11月10日正式开工，竣工日期为1996年4月25日。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：主体建筑工程与装饰工程施工采取立体交叉作业，即主体完成3层，装饰工程承包者立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托监理公司实施“装饰工程监理”。
在工程施工过程中，甲方要求乙方将竣工日期提前至1996年3月8日，双方协商修订施工方案后达成协议。大酒店于1996年3月10日剪彩开业。
1998年8月1日，乙方因甲方少付工程款向法院上诉。乙方诉称：甲方于1996年3月8日签发了竣工验收报告，并已开张营业，至今已达2年有余。但在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1 600万元人民币，但只付了1400万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及其在拖延期间的利息。
1998年10月10日庭审中，被告辩称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格，因此装饰商应该进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共需支付20万美元，折合人民币125万元，此项费用应由原告承担。另外还有其他质量问题，并因此造成客房、机房设备、设施损失共计人民币75万元。两项共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1 400万元人民币。
原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出了为企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主向日本某装饰工程公司提出的索赔20万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。
原告再辩称：被告代表发言纯属戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。
原告又指出：被告委托的监理工程师监理的装饰合同，支付给装饰公司的费用凭单，并无我方(乙方)代表的签字认可，因此不承担责任。
原告最后请求法庭关注：甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
(1)原告和被告之间的合同是否有效？
(2)主体工程施工质量不合格时，业主应采取哪些正当措施？
(3)装饰合同执行中的索赔，是否对乙方具有约束力？怎样才具有约束力？
(4)该项工程竣工结算中，甲方从未向乙方提出质量问题，直至乙方于1998年8月1日向人民法院提出诉讼后，甲方在答辩中才提出质量问题，对此是否应依法给予保护。
A.业主
B.业主自己居住的房屋
C.业主委托转让的房屋
D.出售意向
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
A.客户确认单或渠道带看单，需提供原件，且由甲方合作负责人签字（附名片）
B.《商品房认购书》需购房人签字且盖甲方销售章
C.草签《商品房销（预）售 合同》关键页，需提供复印件或原件扫描件，且原件加盖开发商公章或合同章，无需购房人签字
D.购房业主付款证明 （POS 小票、开发商收 据、银行放款证明、开 发商回款通知），需提供复印件，且原件需加盖开发商财务章
某学校拟在校园内兴建一幢3层钢筋混凝土框架结构教学楼，采用柱下条形钢筋混凝土基础。
在工程准备阶段收集了以下工程文件资料：①建设工程施工许可证；②建设工程规划许可证；③可行性研究报告；④建设用地规划许可证；⑤项目建议书等。上述工程文件资料产生先后次序排列正确的是()。
A.⑤④⑧②①
B.⑤③④②①
C.⑤③④①②
D.③②⑤④④
下列工程文件资料中不属于建设单位工程文件资料中的开工文件类的是()。
A.建设工程施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.建设用地规划许可证
D.工程质量监督手续
建设单位办理建设工程质量监督手续登记时，应提交的资料有()等。
A.建设工程施工许可证
B.设计中标通知书
C.施工、监理合同及其单位资质证书
D.施工图设计文件审查意见
E.建设工程规划许可证
可行性研究报告内容为()。
A.企业基本情况、项目产品市场调查和预测
B.项目实施目标
C.投资估算和资金筹措
D.必要性分析、项目背景及投资环境情况
E.综合经济效益分析和可行性分析结论
下述工程文件资料中由建设行政主管部门提供的是()。
A.建设工程施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.建设用地规划许可证
D.规划选址意见书
下列文件档案资料中需城建档案馆归档保存的是()。
A.技术交底资料
B.图纸会审、设计变更、洽商记录
C.预制桩（钢桩、商品混凝土及桩头）质量证明文件、进场验收记录
D.焊条（焊剂）质量证明文件
监理规划是在()时形成的。
A.监理投标
B.施工监理准备
C.开工审批
D.施工监理
单位（子单位）工程观感质量检查记录是在()阶段形成的。
A.施工准备
B.施工过程管理
C.竣工验收
D.工程移交
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！
某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2007年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2007年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天。事件二：2007年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3万元，相应工序持续时间增加了3天。事件三：2007年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。事件四：2008年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天。事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。事件六：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。
对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？
